规则六：电子交易合同的成立及效力判定除了依据《民法典》关于合同的规定外，还应当适用《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》的相关规定。规则描述在买卖合同的订立和履行过程中，多可使用电子签名，《民法典》第469条也明确规定，数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）是合同可采用的书面形式之一。电子签名，是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。《电子签名法》第14条明确规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。判断电子交易合同成立和生效的案件中，除了依据《民法典》关于合同成立和生效的一般规定外，还要根据《电子签名法》关于发送和接收的规定确认双方订立合同的合意。 施工合同约定的工程地址和实际施工的地址不一致，如何确定管辖？镇江合伙合同纠纷违约责任

    “后**”时代，**小规模爆发/反弹时能否主张不可抗力免责？笔者认为，“后**”时代签订租赁合同受**小规模爆发/反弹影响时不能主张不可抗力免责。依据《中华人民共和国民法典》***百八十条第二款之规定，不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。故构成不可抗力的事件需要同时具备四个特性：不可预见性（订立合同时当事人对不可抗力事件是否会发生是不可能预见的）、不可避免性（合同生效后，当事人对可能出现的意外情况尽管采取了及时合理的措施，但客观上并不能阻止这一事件的发生）、不可克服性（当事人对于事件发生所造成的损失不能克服）、履行期间性（构成不可抗力的事件必须是在合同签订之后、终止以前发生的）。在“后**”时代，******的小规模爆发/反弹已经逐渐被大众所接受和了解，订立合同双方也不存在不能预见**对租赁合同履行的影响的客观情形，因此“后**”时代的**小规模爆发/反弹已丧失了“不可预见性”这一客观条件。 镇江合伙合同纠纷违约责任中介遇到跳单可以主张中介费吗？

    Q7.质量保证金应何时返还？（一）对于质量保证金返还期限有约定的，返还时间为约定的返还期限届满之日；因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后返还期限届满；（二）对于质量保证金返还期限未作约定的，返还期限为自建设工程通过竣工验收之日起满二年；因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年返还期限届满。法条链接：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十七条有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年；（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。

    在房屋租赁法律关系中，出租人将租赁房屋**于第三人时，承租人按照法律规定享有以同等条件优先于他人购买的权利，但该权利是债权的一种形式，因而其不具有物权的排他性、对世性等特征。?规则描述房屋承租人的优先购买权是指出租人转让房屋时，承租人依法或依约定而享有的于房屋所有权人**房屋时，得以同等条件优先购买承租房屋的权利。（原）《合同法》第230条规定：“出租人**租赁房屋的，应当在**之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”（原）《民法通则意见（试行）》第118条规定：“出租人**出租房屋，应提**个月通知承租人，承租人在同等条件下，享有优先购买权”。（注：《民法典》第726条规定，出租人**租赁房屋的，应当在**之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋**给近亲属的除外。出租人履行通知义务后，承租人在十五日内未明确表示购买的，视为承租人放弃优先购买权。 租赁合同可以转租吗？

Q38.发包人能否以承包人未在约定期限内提出工期顺延申请为由主张工期不顺延？可以，但前提是合同约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请，视为工期不顺延。法条链接：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。如何判断合同的性质是承揽合同关系还是建设工程施工合同关系？镇江承揽合同纠纷打官司的流程

民间借贷合同纠纷去哪个法院起诉？镇江合伙合同纠纷违约责任

相关建议●1.保留各方修改合同的相关记录，证明合同条款的修改均为各方当事人充分协商、考量的结果。2.尽可能确定经各方达成一致的实际损失的计算方式以及对严重违约的定义和描述。3.就违约金条款的制定以参考格式条款注意事项的类似方式提请各方关注法律风险与后果。4.在合同履约过程中，避免随意变更事先约定的违约金标准，并重申合同约定。5.在合同中预先约定放弃调整违约金。即便约定了违约金，是否调整、如何调整，会因不同情况而有所不同。但在约定违约金数额之外，若当事人还约定诸如预先放弃违约金调整权利的条款，合同体现双方充分协商过程或在并不关乎国家利益、公众利益等案件中，法院可能更倾向于尊重当事人的意思自治。镇江合伙合同纠纷违约责任

江苏宁扬律师事务所是一家刑事辩护业务 主要法律服务包括 1.在侦查阶段担任犯罪嫌疑人的辩护人，为其提供法律帮助、代理申诉、控告、申请变更强制措施、提出法律意见等； 2.在审查起诉阶段担任犯罪嫌疑人的辩护人； 3.在一审、二审审判阶段担任被告人的辩护人； 4.担任自诉案件被告人的诉讼代理人和辩护人； 5.担任刑事附带民事诉讼案件当事人的诉讼代理人； 6.在侦查、审查起诉、审判阶段担任刑事案件被害人的代理人，代为控告、参与协商、谈判、代为提起刑事附带民事诉讼及支持公诉等； 7.刑事案件申诉以及企业刑事风险防控等。 民商事诉讼业务 主要法律服务包括 1.买卖合同、承揽合同、委托合同等合同纠纷； 2.劳动人事等仲裁或诉讼，雇佣或劳务合同纠纷； 3.肖像、名誉、荣誉侵权纠纷； 4.侵犯财产权利的损害赔偿纠纷； 5以上相关纠纷前期非诉讼处置； 婚姻家事与财富管理业务 主要法律服务包括 1.离婚、继承等家事纠纷的谈判、诉讼; 2.个人或家族财富保障及传承筹划; 3.婚前协议、婚内财产约定的起草、见证； 公司法律业务 建设工程与房地产业务 劳动人事业务的公司，是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专业化公司。公司自创立以来，投身于法律咨询诉讼代理，刑事辩护，婚姻继承纠纷，合同债务纠纷，是商务服务的主力军。江苏宁扬律所不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。江苏宁扬律所始终关注商务服务市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。